Документация к извещению (Далее Документация)




страница1/5
Дата27.04.2016
Размер0.86 Mb.
  1   2   3   4   5


Документация к извещению

(Далее Документация)

1.

Предмет закупки

Выполнение работ по доработке программного обеспечения, предоставляющее клиентам Банка информационный и транзакционный доступ к продуктам и услугам Банка посредством личного мобильного телефона (система Мобильный Банк).

2.

Требования к работам, связанные с определением их соответствия потребностям Заказчика

В соответствии с приложением 2 «Техническое задание» к Документации.

3.

Требования к описанию участниками работ

Не применимо

4.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Не применимо

5.

Сроки выполнения работ

Не более 9 месяцев с даты заключения договора.

6.

Место выполнения работ

Россия, г. Москва, ул. Мясницкая, д.35.

7.

Сведения о цене договора

9 569 564 (девять миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 18%.

8.

Форма, сроки и порядок оплаты работ

Заказчик осуществляет оплату работ этапа по завершении этапа не позднее 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Акта сдачи-приемки работ по этапу на основании счета, выставленного Исполнителем.

9.

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок

Не применимо

10.

Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления разъяснений положений Документации

Не применимо

11.

Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками

Не применимо

12.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие

Не применимо

13.

Порядок оценки и сопоставления заявок

Не применимо

14.

Место, дата и порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок

Не применимо

15.

Требования к участникам

Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

  • быть правомочным заключать договор;

  • обладать лицензиями, допусками или иными документами, необходимыми для выполнения работ, являющихся предметом заключаемого договора, в соответствии с законодательством;

  • не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

  • не являться лицом, на имущество которого наложен арест по решению суда, административного органа, и (или) экономическая деятельность которого приостановлена по основаниям, предусмотренным законодательством;

  • не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Сведения об участнике должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

16.

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие

Не применимо




Единственный контрагент должен предоставить:

17.1

Коммерческое предложение

Не применимо

17.2

Анкета участника

Готовится по Форме 2.1 приложение к Документации в соответствии с рекомендациями (выделены серым шрифтом) по заполнению Формы 2.1. Наименование и реквизиты участника, содержащиеся в анкете, будут включены в проект договора. К анкете должна быть приложена доверенность на лицо, действующего от имени участника (в случае, если это лицо не является единоличным исполнительным органом участника).

17.3

Документы, подтверждающие соответствие участника требованиям, установленным Заказчиком

Документы, в соответствии с п. 6.3.2. Положения о закупках товаров, работ, услуг в ВТБ 24 (ЗАО).


18.

Приложения к документации:


  1. Форма 2.1 – Анкета участника.

  2. Техническое задание.

  3. Проект договора с Приложениями.



Приложение №1

к Документации к извещению

Форма 2.1 – Анкета участника (для юридических лиц)1

Приложение к письму №________ от «__» ________ 201__г.

по извещению № ………….. в от ……….

(анкета заполняется по всем позициям; в случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет»)



п/п

Наименование

Сведения об участнике

1.


Полное и сокращенное наименование (с указанием организационно-правовой формы; в соответствии с учредительными документами), торговая марка (если имеется)




2.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)




3.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)




4.

Лицензии на вид деятельности (дата, регистрационный номер, срок действия, уполномоченный государственный орган, выдавший лицензию)




5.

Сведения об учредителях(чья доля в уставном капитале 10% и более):

Для физических лиц: ФИО (полностью), дата рождения.

Для юридических лиц: полное наименование (включая организационно-правовую форму), ИНН




6.

Размер уставного капитала




7.

Адрес места нахождения




8.

Фактический, почтовый адрес,




9.

Контактный телефон / факс




10.

Веб-сайт, адрес электронной почты




11.

Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, телефоны банка, номер расчётного счета, номер корреспондентского счёта, БИК, прочие банковские реквизиты) (указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора)




12.

Сведения о руководителях организации:

Должность, ФИО (полностью), дата рождения, стаж работы в данной организации, контактный телефон)






13.

Сведения о главном бухгалтере:

Должность, ФИО (полностью), дата рождения, стаж работы в данной организации, контактный телефон)






14

Количественный и профессиональный состав штатных работников




15

Информация об аналогичных работах/услугах за последние 2 года




16.

Информация о наличии опыта работы с банками и ВТБ 24 (ЗАО)




17..

Сведения об ответственном лице участника по техническим по коммерческим вопросам:

Должность, ФИО (полностью) и контактная информация (телефон, факс, e-mail)






С проверкой достоверности указанных сведений и обработкой персональных данных согласен2.
__________________________ ________________________ _______________

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)


М.П. Дата: «__» _____ 201__г.

Приложение №2

к Документации к извещению

Техническое задание
ТЗ представляет собой перечень основных технических и функциональных требований к Продукции и поставщику и должно содержать:


Наименование работ

Выполнение работ по доработке программного обеспечения системы «Мобильный банк ВТБ 24 для физических лиц», предоставляющего клиентам Банка информационный и транзакционный доступ к продуктам и услугам Банка посредством мобильных устройств на платформе iOS (iPhone/iPad)

Максимальная цена договора

9 569 564 руб. с НДС

Объем работ, в том числе состав работ и последовательности их выполнения, сроки выполнения работ и результаты их выполнения, их количественные и качественные характеристики и порядок их определения.

Система «Мобильный банк ВТБ 24 для физических лиц» включает:

- ПО серверной части взаимодействующее с интеграционными сервисами;

- ПО мобильного приложения для iPhone/iPad;

- Описание протокола взаимодействия серверной и клиентской части;

- Документацию.


Место выполнения работ

Россия, г. Москва, ул. Мясницкая, д.35

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ

12 месяцев



Требования к сроку выполнения работ

Не более 9 месяцев с даты заключения договора.

Требования к конечному результату

Результаты работ:

- Серверная часть системы «Мобильный банк ВТБ 24 для физических лиц» развернута на промышленных серверах банка;

- Приложение «Мобильный банк ВТБ 24 для физических лиц» для iPhone/iPad опубликовано в магазине приложений AppStore;

- Проведена опытно-промышленная эксплуатация системы «Мобильный банк ВТБ 24 для физических лиц»;

- Исходные коды разработанного программного обеспечения и документация на систему «Мобильный банк ВТБ 24 для физических лиц» передана Заказчику.


Условия оплаты

Заказчик осуществляет оплату работ этапа по завершении этапа не позднее 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Акта сдачи-приемки работ по этапу на основании счета, выставленного Исполнителем.


Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

Российский рубль

Приложение №3

к Документации к извещению

ДОГОВОР № __________

г. Москва « » __________ 2013 года


____________________________________, в лице ________________________, действующего на основании ________________________, именуемый в дальнейшем - Исполнитель, с одной стороны, и Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество), в лице _________________________________, действующего на основании _____________________________, именуемый в дальнейшем - Заказчик, с другой стороны, совместно именуемые - Стороны, а каждое в отдельности - Сторона, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:


  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по проектированию и разработке программного обеспечения (далее – ПО) системы «Мобильный банк ВТБ24 для физических лиц» (далее – Работы), предоставляющего клиентам Заказчика информационный и транзакционный доступ к продуктам и услугам Заказчика посредством мобильных устройств на платформе iOS (iPhone/iPad) личного мобильного телефона и передать Заказчику результат Работ в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

    2. Содержание и объем Работ, требования к Работам, состав отчетной документации и другие технические условия определяются в Техническом задании (Приложение №1 к Договору).

    3. Форма поставки ПО: исходные коды в виде достаточном для проведения сборки и модификации готового продукта на стороне Заказчика, документация в соответствии с Приложением №2 к Договору.

    4. Исключительные права на разработанное ПО в любой форме и любым способом переходят к Заказчику согласно разделам 5 и 7 Договора и другим условиям Договора.

  2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    1. Заказчик обязуется:

      1. Указать требования к разрабатываемому ПО, цели разработки данного ПО и предоставить другую информацию, необходимую Исполнителю для проектирования и разработки ПО. Срок – не более 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора, а также в случае необходимости дополнительной информации – в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного запроса Исполнителя. Срок предоставления информации может быть увеличен по согласованию Сторон.

      2. По требованию Исполнителя предоставлять необходимые для выполнения Работ материалы, информацию в согласованные сроки;

      3. Предоставить платформу (оборудование и вспомогательное программное обеспечение) для установки ПО на этапе опытно-промышленной эксплуатации по окончании разработки ПО.

      4. Принимать и оплачивать Работы в соответствии с условиями Договора.




    1. Исполнитель обязуется:

      1. Выполнять Работы для Заказчика в соответствии с Договором.

      2. Информировать Заказчика в разумный срок обо всех обстоятельствах, влияющих на изменение срока выполнения Работ.

      3. По требованию Заказчика информировать его о ходе выполнения Работ.

      4. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов и данных, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ, иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству выполняемых Работ либо создают невозможность выполнения Работ в срок. Срок сдачи Работ в этом случае продлевается на время приостановки Работ.

      5. Обеспечить гарантийное обслуживание ПО в соответствии с п.6 Договора.

Выставлять счета-фактуры в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.

    1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной ими друг от друга в соответствии с разделом 8 Договора.

    2. Заказчик имеет право проверять ход и качество выполнения Работ, предусмотренных Договором, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

  1. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

    1. Цена Договора составляет  ____________ рублей, в том числе НДС 18%. Цена Договора является окончательной. Ставки специалистов и объем Работ приведены в Приложении №3 к Договору.

    1. Валюта Договора и валюта расчетов – российские рубли.

    2. Работы выполняются по этапам. Содержание и сроки выполнения работ по этапам приведены в Календарном плане (Приложение №4 к Договору) и Составе работ (Приложение №5 к Договору), являющихся неотъемлемой частью Договора. Заказчик производит приемку работ согласно п.5 Договора. Заказчик осуществляет оплату работ этапа по завершении этапа не позднее 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Акта сдачи-приемки работ по этапу на основании счета, выставленного Исполнителем.

    3. Датой оплаты Работ по реквизитам Исполнителя считается дата списания денежных средств со счета Заказчика на банковский счет по реквизитам Исполнителя.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


4.1. Исполнитель приступает к выполнению с даты подписания Договора.

4.2. Разработка ПО выполняется по месту нахождения Исполнителя.

4.3. В целях обеспечения качественного и своевременного выполнения Работ и решения всех рабочих вопросов по Договору каждая из Сторон назначает менеджеров, ответственных за исполнение Договора.

4.3.1. Со стороны Исполнителя ответственным является:

_____________________________________
4.3.2. Со стороны Заказчика ответственным является:

_____________________________________


4.4. Стороны обязуются оперативно отвечать на запросы другой Стороны и подтверждать получение корреспонденции посредством электронной почты.

    1. При смене менеджера или возможности его длительного отсутствия более 3 (трех) рабочих дней, Стороны обязаны заблаговременно информировать друг друга, используя все доступные для этого способы.

    2. В случае нарушения Заказчиком сроков предоставления Исполнителю информации, материалов, оборудования или прочего имущества, необходимого для выполнения Работ по данному Договору, Исполнитель имеет право, уведомив Заказчика, сдвинуть сроки выполнения Работ по плану на количество дней такой просрочки Заказчика с учетом загруженности работников Исполнителя.

    3. Ни одна из Сторон не вправе уступать исполнение данного Договора третьему лицу без предварительного письменного разрешения другой Стороны.

  1. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ

    1. Сдача-приемка выполненных работ оформляется Актом.

    2. Исполнитель предоставляет Заказчику Акт, подтверждающий выполнение Исполнителем соответствующих Работ по Договору надлежащего качества и свидетельствующего об отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по выполненным Работам.

    3. По окончании выполнения Работ Исполнитель передает Заказчику соответствующий требованиям Технического задания результат выполненных Работ – ПО, исходные коды ПО, документацию и прочую информацию, касающуюся результата, предусмотренные Техническим заданием, два экземпляра Акта и счет на оплату выполненных Работ.

    4. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения от Исполнителя ПО знакомится с его работой, принимает результат Работ, подписывает оба экземпляра Акта и направляет один экземпляр Акта Исполнителю либо представляет письменный мотивированный отказ в приемке Работ.

    5. Мотивированный письменный отказ должен содержать следующие пункты:

указание на недостаток в выполненных Работах, который нужно устранить;

обоснование требования устранения недостатка ссылкой на невыполненный пункт Технического задания.



    1. При получении мотивированного отказа Исполнитель обязуется устранить выявленные недостатки, указанные в отказе, в сроки, согласованные Сторонами в письменной форме, но не более 30 (тридцати) календарных дней.

    2. Сдача-приемка выполненных Работ после устранения недостатков, указанных в мотивированном отказе, производится в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.

    3. В случае если в срок, предусмотренный п.5.4. настоящего раздела, Заказчик не подписывает Акт и не предоставляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания Акта, Работы считаются выполненными надлежащим образом, принятыми Заказчиком и подлежащими оплате в полном объеме.

    4. После получения оригинала либо факсимильной или скан-копии подписанного Акта Исполнитель передает Заказчику исходные коды ПО. Результат Работ и исходные коды передаются Заказчику в электронном виде посредством электронных каналов связи.

    5. С момента приемки результата выполненных Работ по правилам данного раздела риск случайной гибели ПО переходит на Заказчика.



  1. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

    1. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантийное обслуживание ПО, которое предусматривает устранение программных ошибок и отклонений в результате Работ от изложенных в Техническом задании требований, выявленных в пределах гарантийного периода.

    2. Длительность гарантийного периода составляет 1 (один) год, начиная со дня подписания Акта сдачи-приемки работ по заключительному этапу Договора.

    3. Исполнитель обязуется предоставлять уровень сервиса по устранению ошибок / проблем в гарантийный период, соответствующий следующим критериям и правилам:

  • Время действия технической поддержки (регистрации обращений Заказчика): 24/7.

  • При регистрации обращений Заказчика, соответствующим проблемам присваивается приоритет. Приоритет проблемы определяет Заказчик в соответствии со следующим правилом: критической ошибкой/проблемой является сбой в функционировании системы, блокирующий выполнение одного или более сервисов заказчика. Все остальные ошибки/проблемы квалифицируются как Некритические.

  • Способы оповещения Исполнителя об ошибках/проблемах: описание должно быть зарегистрировано в системе регистрации заявок Исполнителя. В случае, если не предоставлен доступ, то допускается направление ошибок по электронной почте.

  • В описании ошибки/проблемы должны быть указаны дата и время возникновения, краткое описание ошибки/проблемы, шаги для ее воспроизведения с точным указанием использовавшихся данных, с описанием ожидаемого поведения, с приложением снимков экрана, копий технических журналов, обоснование присвоенного приоритета.

  • Время реакции и исправления ошибок/проблем Исполнителем:




Тип проблемы

Время реакции специалиста Исполнителя

Максимальное время устранения

Критическая ошибка / проблема

1 час

3 часа

Некритическая ошибка / проблема

1 день

5 рабочих дней

Устранение ошибки/проблемы завершается поставкой исправлений исходного кода Заказчику, либо поставкой описания обходного пути для исправления возникшей проблемы.



    1. Исполнитель не несет ответственности за просрочку сроков выполнения Работ, в случае если задержка вызвана отсутствием необходимой информации и/или доступа к инфраструктуре заказчика и/или платформы. При этом сроки выполнения работ отодвигаются соразмерно времени задержки в получении Исполнителем необходимой информации Заказчика и/или доступа к инфраструктуре Заказчика.

    2. После истечения гарантийного срока Заказчик вправе привлекать для расширения возможностей ПО и послегарантийного технического обслуживания ПО как Исполнителя, так и третью сторону.

  1. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ

    1. Одновременно с завершением взаиморасчетов на основании подписанного Акта сдачи-приемки работ по заключительному этапу Исполнитель передает (отчуждает) Заказчику исключительные права на ПО в полном объеме.

    2. Исполнитель гарантирует (в том числе, по требованию Заказчика, с предоставлением всех необходимых документов), что любая авторская работа, написанная сотрудниками Исполнителя, не нарушает авторских прав либо патентов третьей стороны и что используемые права свободны от обязательств и он может ими распоряжаться.

    3. Исполнитель не несет ответственности за нарушение авторских прав и (или) патентов третьей стороны в случае, если после получения результата работ Заказчик самостоятельно без согласования с Исполнителем внес изменения в программный код результата работ, чем нарушил авторское право и (или) патенты третьей стороны.

    4. При заключении Договора, после подписания Акта по заключительному этапу Договора, Заказчик предоставляет Исполнителю право на использование имени Заказчика в официальных списках организаций, для которых Исполнитель является партнером.

    5. Исполнитель, после передачи Исключительных прав Заказчику, вправе использовать результаты работы исключительно в целях демонстрации и рекламы своих услуг (добавить в каталог выполненных работ, и т.п.).

  2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

    1. Стороны признают конфиденциальной любую информацию, передаваемую Сторонами друг другу по Договору, либо информацию, принадлежащую одной Стороне, которая может стать известной другой Стороне, включая сведения о партнерах и взаимоотношениях с ними другой Стороны, планах работ другой Стороны, а также содержание Договора.

    2. Сторона не вправе сообщать третьим лицам или разглашать иным образом любые сведения, которые станут ей известны при заключении или исполнении Договора и могут рассматриваться в качестве сведений, составляющих коммерческую или иную охраняемую законом тайну другой Стороны, без письменного согласия другой Стороны, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Правило действует в том числе после прекращения Договора в течение 2 (двух) лет.

    3. Стороны обязаны допускать к использованию конфиденциальной информации только тех работников, которым доступ к такой информации необходим в силу выполняемых ими функций.

    4. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной информации или информации, ставшей таковой не по вине Сторон, а также к информации, ставшей известной Стороне из иных источников до или после ее получения от другой Стороны.

    5. Стороны обязуются принимать разумно достаточные меры по охране конфиденциальной информации, полученной в рамках Договора, обеспечивать режим ее защиты в соответствии с требованиями законодательства.

    6. Стороны обязуются использовать полученную друг от друга информацию исключительно для целей исполнения Договора.

    7. Стороны не несут ответственности в случае передачи информации суду или государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    8. При расторжении Договора, Сторона, получившая конфиденциальную информацию от другой Стороны, по требованию второй Стороны обязана либо уничтожить данную информацию, либо передать её второй Стороне.




  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

    1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором, а в части им неурегулированной - в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    2. В случае внесения Заказчиком неоговоренных изменений и дополнений в программный код, Исполнитель не несёт ответственности за работоспособность ПО. Заказчик лишается гарантийного обслуживания ПО, предоставляемого в соответствии с разделом 6 Договора.

    3. Заказчик несет ответственность за просрочку платежей в виде выплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки оплаты, но не более 10 (десяти) % от неоплаченной суммы.

    4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик имеет право начислить Исполнителю неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая)% от стоимости невыполненных Работ за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства, но не более 10 (десяти) % от указанной суммы. Неустойка не освобождает Исполнителя от исполнения его обязательств в полном объеме.

    5. В случаях, когда Работы выполнены Исполнителем с отступлениями от Договора, ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в Договоре использования, либо при отсутствии в Договоре соответствующего условия - непригодности для обычного использования, Заказчик вправе требовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

    6. Исполнитель не несет ответственность за нарушения авторских прав и (или) патентов третьей стороны в случае, если после получения результата Работ Заказчик самостоятельно без согласования с Исполнителем внес изменения в результат Работ, чем нарушил авторское право и(или) патенты третьей Стороны.

  2. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

    1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, определяемыми в соответствии с п.3 ст.401 Гражданского кодекса Российской Федерации.

    2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

    3. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 10.1 настоящего раздела, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора. Каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента уведомления какой-либо из Сторон о расторжении.

  3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

    1. В случае возникновения споров или разногласий, вытекающих из исполнения Договора или в связи с ним, в том числе касающихся нарушения, прекращения или недействительности настоящего Договора («спор»), Стороны спора должны, в первую очередь, попытаться урегулировать его посредством переговоров.

    2. В случае недостижения согласия путем переговоров спор подлежит разрешению Арбитражным судом г. Москвы. До передачи спора в суд Сторонами должен быть соблюден претензионный порядок его урегулирования Применимое материальное право к спорным отношениям – законодательство Российской Федерации.

    3. До передачи спора в суд, Сторонами должен быть соблюден претензионный порядок его урегулирования. Претензия должна быть рассмотрена в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения и направить другой Стороне ответ. Переписка ведется заказной корреспонденцией с уведомлением о вручении. Начало течения срока определяется по дате вручения уведомления второй Стороне. Соблюдение срока рассмотрения определяется по почтовому штемпелю отправителя на конверте.

    4. В случае неудовлетворения требований одной Стороны в добровольном порядке второй Стороной, а равно неполучения ответа в указанный срок, досудебный претензионный порядок считается соблюденным.

    5. При рассмотрении споров в суде переписка Сторон по электронной почте и обмен электронными сообщениями могут использоваться Сторонами в качестве доказательств. При этом используются адреса, указанные в разделе 14 Договора.

  4. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

    1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору.

    2. Изменение Договора допускаются только по соглашению Сторон, оформленному в письменной форме.

    3. Сторона, инициирующая изменения, предоставляет другой Стороне в письменном виде проект предлагаемых изменений. Сторона, получившая предложение о внесении изменений, обязана рассмотреть его и направить ответ в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения такого предложения.

    4. В случае досрочного прекращения действия Договора Исполнитель обязан передать Заказчику версию ПО, актуальную на момент расторжения Договора, Заказчик обязан принять и оплатить выполненные работы на момент расторжения Договора.

    5. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут любой из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения. При этом:

      1. Стороны не освобождаются от ответственности за нарушение Договора, основания которой возникли до расторжения.

      2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику документально подтвержденного ущерба.

  5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

    1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

    2. Форма Договора считается соблюденной при условии подписания Договора уполномоченными представителями Сторон.

    3. Все подписанные уполномоченными представителями Сторон Приложения к Договору, а также Дополнительные соглашения к нему являются неотъемлемой частью Договора.

    4. Все уведомления (извещения, претензии), связанные с исполнением, изменением и прекращением Договора, должны быть оформлены в письменном виде.

    5. Любые уведомления Сторонами друг друга на протяжении действия Договора могут осуществляться посредством обмена сообщениями с использованием факсимильной связи, электронной почты и иными способами. Для этого Сторонами будут использоваться адреса, указанные в разделе 14 Договора.

    6. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

    7. После подписания Договора все предыдущие переговоры и корреспонденция в отношении предмета Договора аннулируются, теряя юридическую силу.

    8. В случае изменения юридического статуса, места нахождения, обслуживающего банка или расчетного счета Стороны обязаны не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней уведомить об этом друг друга. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они отправлены заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телефаксу или доставлены лично с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

    9. Действия, совершенные по старым адресам и реквизитам до поступления уведомления об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств. Сторона, не сообщившая об изменении адреса в срок, предусмотренный в п. 13.8 настоящего раздела, не может ссылаться на неполучение уведомления, сообщения.

  6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

Исполнитель:

ВТБ 24 (ЗАО)

Юридический адрес:

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35

Почтовый адрес:

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35

Тел. +7 (495) 960-24-24

Факс: +7 (495) 960-24-24, доб. 44-36

ИНН 7710353606/ КПП 775001001

К/с: 30101810100000000716

в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

Р/с: 60311810400000000000

БИК: 044525716

Код ОКПО: 20606880

Код ОКОНХ: 96120

ОГРН Банка: 1027739207462 от 17.09.2002

________________ /_________________/

М.П.

___________________ /______________/

М.П.

Приложение № 1

к Договору ______

  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©ekonoom.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница